诉讼两边对于所欠工程款的数额没有争议，但是对方陶状师提出，因为庆力公司未能准期完工，工期耽搁长达一个月之久，给己方形成了严峻丧失，丧失部分应从所欠工程款里扣除。
然后主审法官就说：“被告在本案开庭审理之前，依法提起了反诉，本庭决定与本诉归并审理，那么被告作为反诉的被告，请宣读反诉的诉讼要乞降来由。”
陈主任笑问：“你刚才不还嫌我挡路呢吗？并且你这五六年是如何计算出来的？”
陶状师辩驳说：“即便我们承认暴雨气候不能施工，按照你方的统计，也不过才15天罢了，扣除这15天，另有15天呢，应当算做你方耽搁的工期了吧？”
这证明，可真是来之不易呢，人家气象局本来是不给她出具的，说是法院来调查的话，他们共同；但是状师来呢，他们却没有这个任务。薛霏就死磨硬泡的，三寸不烂之舌都磨薄了一寸，才终究拿到了两份证明。
薛霏作为被告的代理人予以辩论。
陈主任心想，这小丫头，你也不问问，为甚么我只见了你一面，就非要把你挖过来呀？可见，这丫头平时糊口当中碰到的美意太多了，向来没有被回绝过的孩子，才这么有底气，才会感觉这统统都是理所当然。
我们糊口当中，大多数人对待本身熟谙的人态度还不错，但是对于陌生人就不免冷若冰霜了。实在，一小我对待陌生人的态度，才气实在反应他（她）的教养。帮陌生人开开门，扶一把，或者是让让路，不过是举手之劳，一点都不费事，收成的倒是情暖人间，何乐而不为呢。
刚才两人的说话并没有触及到停业，薛霏的才气没有获得表现，那么为甚么陈主任要看好薛霏呢？
薛霏却说：“我们张主任对我有知遇之恩，我不能没有知己。并且现在我们是敌对干系，不宜打得炽热。”
嗨，提及来既简朴又不简朴。
本诉和反诉一起审理，环境就比较庞大了，必将有些证据是交叠、反复的，是以法官建议，为了节流时候，在法庭上举证就不消分的那么清楚，非要指明是本诉的还是反诉的，就以说清各自的任务为目标，能够不必遵守严格的举证法度。因为庭前，两边已经向法官提交了证据目次，法官在庭上充分听取两边的证明定见，今后写讯断书的时候，另有证据目次做参考，以是就乱不了。
薛霏便说，要求反诉被告付出所欠的工程款以及利钱，还要补偿庆力公司的窝工丧失。
只听薛霏说道：“这份证据足以证明，在施工期间曾经有过暴雨气候，积累长达15天之久。众所周知，暴雨气候是不能停止室外施工的。那么，因为暴雨的启事此耽搁工期，我方是无需承担违约任务的。因为我们大师都晓得，暴雨属于不成抗力的范围。”
二是因为，薛霏没有对着她觉得的当事人，说本身同业的好话。这是品德好。不错，薛霏确切“妒忌”来着，但是她那妒忌也是满满的美意，说甚么“第一大状师”，实在是夸奖、是承认。
普通状师才不会这么说呢，普通状师只会贬低同业以举高本身，乃至直接把客户给撬走，业内俗称“撬活儿”。
跟张主任汇报完，薛霏就摩拳擦掌地出去了，那模样真太好笑了。张主任本身一小我坐在那边，不由地裂开了唇线清楚的嘴巴，暴露一口又白又亮的牙齿。
薛霏便大言不惭地说道：“因为我才出道不久哇，我需求五六年的时候来生长，五六年后我就是资深的老状师了，就不是现在的菜鸟了，到时候我就有本钱跟您一决高低了。”